Algemene voorwaarden

Leverings- en verkoopvoorwaarden van DKM de Rioolspecialist

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van of door DKM de Rioolspecialist, gevestigd te 4818 CL Breda aan de Verlengde Poolseweg 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74176587.

1.2 Onder "opdrachtgever" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan DKM opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden niet.

1.4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Tot stand komen van de overeenkomst

2.1 De door DKM uitgebrachte offerte is vrijblijvend en vervalt 30 dagen na offertedatum.

2.2 De bevestiging tot het aangaan van een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door DKM is aanvaard, komt een overeenkomst tot stand. DKM behoudt daarbij uitdrukkelijk het recht om, na totstandkoming van de overeenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden om haar moverende redenen alsnog te weigeren. De tot stand gekomen overeenkomst wordt alsdan ontbonden zonder dat DKM daartoe enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

2.3 Aan particuliere opdrachtgevers worden alle prijzen en tarieven inclusief btw opgegeven, zoals ook vermeld op onze tarievenpagina. Aan zakelijke opdrachtgevers worden prijzen exclusief omzetbelasting opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Wachturen die voor DKM ontstaan als gevolg van door opdrachtgever (door de opdrachtgever ingeschakelde) derden te verrichten werkzaamheden, dan wel ontstaan door omstandigheden die aan de opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever ingeschakelde derden te wijten zijn, worden aan opdrachtgever doorbelast.

3. Uitvoering opdracht

3.1 In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het werk vastgelegd. Indien dat niet is vastgelegd heeft als aanvangsdatum van het werk te gelden de dag waarop DKM feitelijk met de werkzaamheden aanvangt.

3.2 DKM verplicht zich in te spannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht uit te voeren.

3.3 DKM stelt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege. DKM is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden op dat gebied. Opdrachtgever is gehouden DKM juist en tijdig te informeren.

4. Onvoorziene kosten, meer- en minderwerk

4.1 Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden meer materiaal of tijd nodig is dan in de offerte is beraamd of dat de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden uitgevoerd. De daaraan verbonden extra kosten zijn in dat geval onvoorzien. Bij een overschrijding van meer dan 30% van die kosten worden de onvoorziene kosten voorafgaande aan het vervolg van de werkzaamheden met opdrachtgever besproken. Eventueel meer- of minderwerk wordt eveneens met opdrachtgever besproken, waarna DKM gerechtigd is het aangepaste bedrag aan opdrachtgever te factureren.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling volgens de afgesproken termijn overgemaakt te worden. Opdrachtgever is zonder schriftelijk overleg niet gerechtigd tot korting of verrekening.

5.2 Na het verstrijken van de afgesproken termijn na factuurdatum is opdrachtgever, bij uitblijven van betaling, van rechtswege in verzuim zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist.

5.3 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom.

5.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van enige factuur, in staat van faillissement wordt verklaard en/of surseance van betaling aanvraagt.

5.6 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze betalingen stipt op de overeengekomen tijdstippen te worden voldaan, bij gebreke waarvan DKM gerechtigd is om de werkzaamheden te staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn.

6. Aansprakelijkheid

6.1 DKM is niet aansprakelijk voor eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden) ontstane schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als gevolg van werkzaamheden door DKM of door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van de werkzaamheden en/of het herplanten van verwijderde vegetatie.

6.2 Voor zover door dwingend rechterlijke regelingen of bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever DKM van elke aansprakelijkheid voor schade, welke tijdens of als gevolg van de in het kader van de overeenkomst door of namens DKM werkzaamheden door derden worden geleden.

6.3 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor en het volledige risico van de door of namens hem voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders en bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen.

6.4 DKM zal de opdrachtgever wel zoveel mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door de opdrachtgever voorgeschreven/gehanteerde constructies en werkwijzen, evenals op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn. DKM is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande. Opdrachtgever is dan ook gehouden DKM te vrijwaren van elke schade – bij wie deze ook mocht opkomen – die als gevolg van eventueel ondeugdelijk gebleken materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan.

6.5 In die gevallen waarin DKM desondanks toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende of onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door DKM geleverde goederen.

6.6 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten.

6.7 De door DKM verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale factuurbedrag, te boven gaan.

6.8 Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voor zover deze niet in dienst zijn van DKM, geacht te staan onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder bevindt of opdrachtgever zulk een beheerder niet heeft. Opdrachtgever zal DKM vrijwaren voor alle schade in het kader van het werk door derden geleden.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever is gehouden tijdig ervoor zorg te dragen dat DKM tijdig kan beschikken over de voor haar voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde gegevens.

7.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de werkzaamheden van DKM behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door DKM daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel DKM als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen aan DKM te vergoeden.

7.3 Onvoorziene verwijdering van in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen komen als onvoorziene kosten voor rekening van opdrachtgever.

8. Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Ingeval van onwerkbaar weer, treffen partijen een regeling. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever, tenzij en voor zover DKM terzake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken. Indien niet tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor rekening van opdrachtgever.

8.3 Mochten al vóór het intreden van een dergelijke omstandigheid door DKM prestaties zijn verricht, dan is opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan DKM te voldoen. DKM zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9. Werkbonnen

9.1 Medewerkers van DKM vullen werkbonnen in en dienen deze in bij de opdrachtgever. Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden, eventuele (noodzakelijke) wijzigingen in de opdracht, (indien van toepassing) de gewerkte uren en transporturen, de verwerking van bouwstoffen en materialen, de aan- en afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, opneming goedkeuring en oplevering van het werk, evenals eventueel ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk.

9.2 Indien de werkbon door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdrachtbon.

9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na indiening van de werkbon aan DKM heeft medegedeeld dat deze onjuistheden bevat, geldt het op de werkbon vermelde als juist.

10. Garantie

10.1 DKM de Rioolspecialist werkt uitsluitend met KOMO gekeurde pvc-materialen en geeft 3 jaar garantie op de door hem geleverde pvc-materialen en werkzaamheden met uitzondering van verstoppingen door abnormaal gebruik en/of abnormale vervuiling, achterstallig onderhoud aan het riool, op bestrating, herbestrating en herbeplanting. Op geleverde vetvangputten en elektrische installaties/pompen geldt de garantie van de fabrikant/leverancier.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met DKM en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen DKM en opdrachtgever dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Vragen over deze voorwaarden?

Neem gerust contact met ons op via +31 6 44552088 of dkm.derioolspecialist@gmail.com. DKM de Rioolspecialist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74176587.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 augustus 2026.